Как оформить уменьшение цены по договору?

Как сделать дополнительное соглашение на уменьшение договора

Как оформить уменьшение цены по договору?

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО – +7 (499) 653-60-72 Доб. 448
  • Санкт-Петербург и Лен. область – +7 (812) 426-14-07 Доб. 773

Формирование дополнительного соглашения к трудовому договору происходит тогда, когда в процессе исполнения договора возникают какие-то новые обстоятельства. Открыть и скачать онлайн. Также соглашение должно составляться в тех случаях, когда произошла смена наименования организации, поменялся ее юридический адрес или действующий основной трудовой договор истек.

Таким образом, все изменения, которые касаются функций, прав, полномочий работника и работодателя, а также все перемены имеющие отношение к самой организации, должны фиксироваться в дополнительном соглашении к трудовому договору.

Некоторые работники ошибочно полагают, что для того, чтобы изменить условия работы у действующего работодателя, необходимо заключить еще один трудовой договор.

Порядок заключения дополнительного соглашения об изменении суммы договора. Допсоглашение об изменении цены договора: содержание, образец.

Необходимо уточнить условия объявленной закупки. Заказчик должен проанализировать, подходит ли его случай под установленный законом о контрактной системе.

В целях оперативного разрешения вопроса о возможности изменения цены заказчику целесообразно направить поставщику сопроводительное письмо, указывающее на предложение изменить стоимость договора уточним, что в некоторых случаях это не право поставщика снизить расценки, а его обязанность: предел стоимости лекарственных препаратов, уменьшение регулируемых тарифов и др.

Образец допольнительного соглашения

Необходимо уточнить условия объявленной закупки. Заказчик должен проанализировать, подходит ли его случай под установленный законом о контрактной системе.

В целях оперативного разрешения вопроса о возможности изменения цены заказчику целесообразно направить поставщику сопроводительное письмо, указывающее на предложение изменить стоимость договора уточним, что в некоторых случаях это не право поставщика снизить расценки, а его обязанность: предел стоимости лекарственных препаратов, уменьшение регулируемых тарифов и др.

Необходимо документально зафиксировать взаимное согласие сторон об уменьшении стоимости договора. Соглашение составляется в письменной форме в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для заказчика и поставщика.

Шаг 5. Опубликовать данные об изменении в реестре контрактов Единой информационной системы. В соответствии с ч. Разберем по шагам, как правильно провести эту процедуру.

Когда можно уменьшить цену госконтракта Ст. Без уменьшения объема работ снизить цену контракта можно, но это наиболее редко встречаемая ситуация на практике. Ведь изначально поставщик предложил свой минимум на торгах. Однако следует учитывать этот случай при поставке жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, которые имеют свой предел стоимости.

Победитель, указав в заявке конкретное торговое наименование, должен поставить ценник не выше того, который зафиксировало государство п. Изменение объема поставляемых ТРУ. При этом и расценки будут снижены пропорционально объему.

В этом случае необходимо учитывать, что уменьшение происходит исходя из стоимости единицы ТРУ, которая определяется как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное количество.

Наличие обстоятельств, не позволяющих сторонам выполнить условия договора по независящим от них причинам.

Для госконтрактов, которые обеспечивают федеральные нужды, такой размер составляет 10 млрд руб. Исключение — федеральный госконтракт, который включает выполнение работ по проведению клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения.

Для такой сделки планку установили в размере 40 млн рублей.

В перечисленных случаях на основании решения Правительства, высшего исполнительного органа субъекта РФ, местной администрации по договорам для обеспечения нужд соответствующего уровня возможно изменение стоимости контракта.

Изменение регулируемых цен. Маловероятный случай, когда тарифы на электрическую, тепловую энергию, услуги связи и пр. Очевидно, что при данных обстоятельствах государство не должно переплачивать денежные средства.

Пропорционально снижению тарифа стороны снижают стоимость контракта. Уменьшение ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств. Не редкий случай, когда у заказчика просто снижают объемы финансирования.

Для сторон договора это можно назвать форс-мажорными обстоятельствами, ведь они происходят независимо от их воли и желания.

Как и в вышеперечисленных ситуациях, расчет снижения должен осуществляться пропорционально уменьшенному объему, и заказчик обеспечивает согласование с поставщиком нового количества товара. Для этого используйте Методику сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта.

Изменение по медицинским показаниям перечня услуг, связанных с лечением гражданина РФ за пределами территории РФ. Если пациент идет на поправку, то, возможно, ему больше не потребуются определенные лекарственные препараты. В таком случае перечень медицинских средств сокращается, и стоимость контракта снижается.

Снижать стоимость договора стороны могут только в том случае, если такая возможность была предусмотрена документацией п. Мы узнаем о ней и сможем все исправить.

Материалы, которые могут вас заинтересовать. Как оформлять закупки для государственных и муниципальных нужд. Пишем сопроводительное письмо заказчику.

Как подписать дополнительное соглашение к госконтракту. Как принять или вернуть товар по накладной ТОРГ Что-то непонятно или есть, что сказать? Почтовая рассылка.

Горячие новости Инструкции и образцы Мы никогда не передадим ваш e-mail кому-либо.

Дополнительное соглашение к договору поставки – образец

Зачастую работодателю требуется внести изменения в трудовой договор с работником. Причин для этого может быть много например, перевод на другую должность, работу или изменение условий оплаты труда.

Обязательно ли заключать с работников дополнительное соглашение к трудовому договору? Существует ли универсальный образец такого соглашения? Можно ли заключить дополнительное соглашение на изменение окладов?

Дополнительное соглашение к договору об изменении цены

О заключении дополнительных соглашений к любым договорам можно подробнее прочитать в нашем материале Дополнительное соглашение о внесении изменений в договор. В настоящей статье речь пойдет о ситуациях, когда возникает необходимость в изменении действующего соглашения о поставке.

Образец дополнительного соглашения к договору поставки товара можно скачать по ссылке: Дополнительное соглашение к договору поставки — образец. Исходя из содержания п.

При этом в накладной должна быть ссылка на основной договор как документ, порождающий изначальные гражданско-правовые отношения сторон. При составлении и заключении дополнительных соглашений об изменении договоров поставки необходимо обратить внимание на следующее:.

Итак, в настоящей статье был представлен образец дополнительного соглашения к договору поставки о его изменении, а также обращено внимание на некоторые нюансы его оформления.

Дополнительное соглашение об изменении цены договора

Как оформить дополнительное соглашение об уменьшении цены в договоре подряда. Образец соглашения.

При заключении договора подряда стороны одним из первых согласуют условие о цене и порядке ее уплаты, которая при подрядных отношениях имеет многокомпонентный состав и складывается:.

Цена может как выражаться в виде конкретной денежной суммы, так и определяться с помощью различных формул, индексов и иным способом по желанию контрагентов.

На практике обычно предполагаемые расходы систематизируют в виде сметы, которая является неотъемлемой частью договора подряда п. Сложно представить сам факт существования отношений подряда без достижения сторонами соглашения относительно стоимости работы. Тем не менее до сих пор остается спорным вопрос о том, является ли цена в договоре подряда его обязательным условием.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Создание дополнительного соглашения к договору в «Смарт Бухгалтерия»

Дополнительное соглашение к трудовому договору: образцы

Дополнительный договор может понадобиться в том случае, когда возникает потребность либо изменить, либо дополнить уже существующий основной договор, а также при необходимости внести в него дополнительные условия особенного характера.

Подобная ситуация возникает по ряду причин, например, если в период действия или приведения в исполнение основного договора возникшие обстоятельства требуют отменить, добавить или изменить какие-то пункты этого договора.

Все вносимые в основной договор изменения оформляются посредством дополнительного договора. В законную силу дополнительный договор вступает только тогда, когда обе стороны, его заключившие, согласуют внесённые изменения и подпишут его добровольно.

По сути своей, дополнительный договор в какой-то мере расторгает договор основной. Новые условия, внесённые в дополнительный договор, отменяют все положения и действия, прописанные ранее в основном договоре.

Трудовой договор — документ, с помощью которого регулируются рабочие отношения между нанимателем и сотрудником.

.

Дополнительное соглашение об изменении оклада

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Дополнительные договора при кредитном договоре

Источник: https://laresolanaleadership.com/alimenti/kak-sdelat-dopolnitelnoe-soglashenie-na-umenshenie-dogovora.php

Можно ли менять существенные условия контракта по 44-ФЗ?

Как оформить уменьшение цены по договору?

Повышайте квалификацию на курсе «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками, 256 ак.часов» и получите 1 год профессиональной поддержки на вебинарах. Программа разработана на основе требований профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок».

Изменение условий на основании ГК РФ

Правило № 1: основанием для изменения или расторжения договора является существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа ( п. 1 ст. 451 ГК РФ). Это общая норма, которая подходит для любого договора, в том числе, контракта, заключенного в рамках Закона № 44-ФЗ.

Пример 1

30 октября 2014 года между заказчиком и подрядчиком был заключен муниципальный контракт на выполнение работ. Срок окончания выполнения работ установлен 60 календарных дней с начала выполнения работ и не позднее 30 декабря 2014 года. 4 февраля 2015 года, опираясь на п. 1 ст.

451 ГК РФ, стороны подписали дополнительное соглашение к контракту, в соответствии с которым его действие с 19 ноября 2014 года приостанавливалось, и срок действия продлялся до 31.12.2015. Поводом для этого послужило резкое ухудшение погодных условий.

При этом подрядчик не мог располагать к моменту заключения контракта такими сведениями.

Прокуратура провела проверку и решила, что данное допсоглашение является недействительным. По ее мнению, правовых оснований для изменения контракта в сложившейся ситуации у сторон не было. Суд с этим не согласился и встал на сторону участников контракта.

Судьи пояснили, что погодные условия ноября 2014 года не соответствовали возможности выполнения работ. Такие погодные условия угрожали годности и прочности выполняемой работы.

 Поэтому работы на объекте приостанавливались до наступления положительных температур (Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 11.04.2016 № Ф06-6869/2016).

Изменение условий на основании Закона № 44-ФЗ

Правило № 2: содержится в ст. 95 Закона № 44-ФЗ и включает в себя 7 случаев, когда стороны контракта по соглашению между собой вправе изменить существенные условия контракта при его исполнении.

1. Если возможность изменения условий контракта была заранее прописана в документации о закупке и контракте (при закупке у единственного поставщика контрактом):

а) при снижении цены контракта без изменения количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги увеличиваются или уменьшаются не более чем на 10%.

Это самое распространенное основание для изменения контракта.

Пример 1

Стороны подписали дополнительное соглашение о внесении в контракт изменения — увеличении общей цены договора на 10%. Служба контроля округа сочла это нарушением и даже привлекла заказчика к административной ответственности по ч.

 5 ст. 7.32 КоАП РФ в виде штрафа в размере 1 000 000 рублей. Данное решение проверяющие мотивировали тем, что заказчик  изменил условия договора, повлекшие дополнительное расходование бюджетных средств в размере более 900 000 рублей.

Заказчик подал в суд, который счел, что в действиях заказчика нет нарушения, так как цена договора была изменена в пределах 10% от первоначальной цены контракта.

Необходимость выполнения дополнительных работ согласована с заказчиком и указанные работы выполнены подрядчиком, что соответствует условиям, установленным пп. «б» п. 1 ч. 1 ст.

95 Закона № 44-ФЗ (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 13.02.2017 № Ф04-7084/2017).

Пример 2

На практике очень распространена ситуация, которую иллюстрирует следующий пример, — когда подрядчик выполняет дополнительные работы без предварительного подписания допсоглашения к договору, на сумму, превышающую 10% от цены контракта. А затем требует от заказчика их оплатить. Бесполезно. Без внесения изменений в контракт правовые основания оплачивать эти работы у заказчика отсутствуют.

Так, стороны заключили муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта.

Подрядчик, указав, что проектная документация не соответствует сметной документации, выполнены дополнительные работы, не учтенные контрактом, что увеличило срок контракта и его стоимость, направил заказчику предложение об изменении условий контракта путем заключения дополнительных соглашений о продлении срока выполнения работ и увеличении цены примерно на 15%.

Заказчик согласился подписать только соглашение об увеличении цены на 10%. Несмотря на это, подрядчик выполнил больший объем работ и обратился в суд с требованием к заказчику об их оплате.

Суд отказал, так как подрядчик не мог не знать, что работы выполняются им при отсутствии обязательства.

Доказательств того, что выполнение этих работ не терпело отлагательства, деятельность подрядчика была направлена на защиту охраняемого публичного интереса, и не имеется претензий со стороны заказчика по объему и качеству выполненных работ, подрядчик не представил (Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 20.04.2017 № Ф01-1334/2017).

С аналогичными случаями можно ознакомиться в Постановлениях Арбитражного суда Дальневосточного округа от 07.12.2016 № Ф03-5719/2016, Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 11.11.2016 № Ф04-4859/2016, Арбитражного суда Северо-Западного округа от 14.12.2016 № Ф07-11988/2016.

2. В случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 БК РФ, при уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения контракта должен согласовать новые условия контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги.

Пример 3

В августе 2014 года учреждение заключило госконтракт на реконструкцию автомобильной дороги со сроком до 31.10.2014. Однако в связи с затянувшейся процедурой размещения госзаказа, учреждение направило в Управление проектирования и строительства автодорог письмо о переносе ввода объекта в эксплуатацию на 2015 год и о рассмотрении новой разбивки бюджетных инвестиций.

Управление уменьшило лимиты бюджетных обязательств на 2014 год по этому объекту и уточнило госзадание на выполнение работ. Таким образом, произошло уменьшение средств, выделенных на финансирование в 2014 году расходов по заключенному контракту. Ссылаясь на это обстоятельство, заказчик заключил допсоглашение о переносе срока выполнения работ на 31.10.2015.

По результатам ревизии Росфиннадзора учреждению было выставлено представление об устранении нарушений. Однако суд признал действия заказчика обоснованным, а предписание  незаконным (Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 16.03.2017 № Ф02-7880/2016).

3. Изменение в соответствии с законодательством регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.

Пример 4

В условиях договора энергоснабжения может быть прописано, что цена договора составляет определенную сумму по регулируемым ценам и определенную сумму по нерегулируемым ценам.

При этом в части цены по нерегулируемым ценам она является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, а в части цены по регулируемым ценам может меняться в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Возражения против такого условия не принимаются (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 26.01.2017 № Ф04-5855/2016).

4. В случае заключения контракта с иностранной организацией на лечение гражданина РФ за рубежом. В этом случае цену контракта можно увеличить или уменьшить по медицинским показаниям. Такую возможность необходимо заранее прописать в контракте

5. На основании решения Правительства РФ, если цена заключенного для обеспечения федеральных нужд на срок не менее чем 3 года контракта составляет либо превышает размер цены, установленные Правительством РФ (10 млрд. рублей). А исполнение контракта по независящим от сторон обстоятельствам без изменения его условий невозможно.

6. На основании решения высшего исполнительного органа власти субъекта РФ, если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта на срок не менее чем 3 года контракта составляет или превышает размер цены, установленные Правительством РФ (1 млрд. рублей), и его исполнение по независящим от сторон обстоятельствам без изменения его условий невозможно.

7. На основании решения местной администрации, если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее 1 года контракта составляет или превышает размер цены, установленные Правительством РФ (500 млн рублей), и его исполнение по независящим от сторон обстоятельствам без изменения его условий невозможно.

Изменение на основании контракта

Все возможные основания для изменения существенных условий контракта приведены в законодательстве — ГК РФ и Законе № 44-ФЗ. Других оснований в контракте быть не может.

Пример 1

В контракт было включено условие, обязывающее подрядчика заключать дополнительное соглашение об уменьшении цены контракта, а именно: «В случае, когда в результате приемки выполненных работ их стоимость оказалась меньше, чем учитывалась при определении цены контракта, Стороны обязуются заключить дополнительное соглашение об уменьшении цены контракта». 

ФАС признала это условие незаконным. Основание — Законом № 44-ФЗ определены случаи, при которых допускается изменение существенных условий контракта. Внесение таких изменений допускается только по соглашению сторон.

Таким образом, приведенное условие противоречит требованиям Закона № 44-ФЗ (Решение ФАС России от 21.04.2016 по делу N ВП-188/16). Заказчик обжаловал это решение, но безуспешно (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.04.

2017 № 09АП-4661/2017).

Ответственность

Изменение условий контракта по основаниям, не указанным в Законе № 44-ФЗ, влечет штраф (ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ):

  • на должностных лиц — в размере 20 000 рублей;
  • на юридических лиц — 200 000 рублей.

Курсы повышения квалификации в Школе электронных торгов – это профессиональная переподготовка для поставщиков и заказчиков по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Онлайн, с экспертами. 

Источник: https://school.kontur.ru/publications/92

Изменение суммы договора после его заключения – Онлайн юрист

Как оформить уменьшение цены по договору?

В ходе исполнения договора поставщик может столкнуться  с ситуацией, когда возникает необходимость увеличить цену поставляемого товара. Возможно ли повысить цену товара в одностороннем порядке? Следует ли при этом уведомлять покупателя? Каким образом уведомить покупателя о повышении цены?

Как предусмотреть возможность изменения цены товара в одностороннем порядке?

Согласно пункту  1 статьи  385 Гражданского Кодекса  Республики Казахстан (Общая часть) исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон.

В соответствии с  пунктом 2 статьи  385 Гражданского Кодекса изменение цены после заключения договора допускается в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законодательными актами либо в установленном законодательными актами порядке.

Пунктом 1 статьи 401 Граждаснкого Кодекса предусмотрено, что изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законодательными актами и договором.

Таким образом, одностороннее изменение цены товара со стороны поставщика будет законным и обоснованным только. если в договоре поставки предусмотрена соответствующая возможность.

В этих целях в договоре поставки целесообразно указывать пункт в следующей редакции:

«Поставщик вправе изменить стоимость Товара, предварительно письменно уведомив Покупателя не менее, чем за 3 (три) календарных дня до даты изменения. Изменение цены начинает действовать с момента получения Покупателем уведомления об изменении цены».

Какие действия необходимо предпринять поставщику для одностороннего изменения цены товара?

Согласно пункту 1 статьи 402 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть) соглашение об изменении договора совершается в той же форме, что и договор, если из законодательства, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.

Следовательно, в случае увеличения цены товара, у поставщика возникает обязанность по уведомлению покупателя, как второй стороны договора, по изменению цены поставляемого товара.

При наличии условия в договоре поставки об уведомлении о повышении цены, поставщику достаточно уведомить покупателя об изменении цены путем направления соответствующего письменного уведомления.

Все изменения цены применяются к поставкам партий товара, отгруженным по заявкам, которые поступили после уведомления покупателя об изменении цены.

Таким образом, алгоритм действия поставщика по одностороннему увеличению цены (при наличии в договоре поставки соответствующего пункта):

  1. Подготовить уведомление покупателю в двух экземплярах.
  2. Направить уведомление покупателю.

Требования предъявляются к уведомлению об изменении суммы договора

Законодательством Республики Казахстан не предусмотрены сроки уведомления Покупателя об изменении цены товара. Исходя из чего следует, что в договоре поставщик вправе указать такой срок уведомления, который  считает разумным (к примеру, 3 календарных дня).

В соответствии со статьей 147 Гражданского Кодекса сделками признаются действия юридических лиц, направленные на изменение гражданских прав и обязанностей.

Таким образом, одностороннее изменение цены договора поставки  будет являться сделкой.

В свою очередь, сделки, осуществляемые в процессе предпринимательской деятельности, совершаются в письменной форме (подпункт 1 пункта 1 статьи 152 Гражданского Кодекса РК).

Таким образом, уведомление об изменении цены обязательно должно быть совершено путем составления уведомления и подписано лицом, заключившим договор поставки, или должным образом уполномоченными лицами.

Отправка уведомления об изменении цены Покупателю

Рекомендуемые способы направления уведомления об изменении цены:

  1. Нарочно с наличием на своем экземпляре отметки о получении Покупателем.
  2. Курьерской почтой с уведомлением.

В случае судебного разбирательства поставщику в обоснование своего довода об исполнении обязанности по уведомлению покупателя достаточно будет предоставить подтверждение в виде отметки на своем экземпляре либо уведомление о вручении почты.

Возможность отправки уведомления с помощью технических средств

Согласно пункту 2 статьи 157 Граждаснкого кодекса допускается при совершении сделки использование средств факсимильного копирования подписи, электронной цифровой подписи, если это не противоречит законодательству или требованию одного из участников.

К совершению сделки в письменной форме приравнивается, если иное не установлено законодательством или соглашением сторон, обмен письмами, телеграммами, телефонограммами, телетайпограммами, факсами, электронными документами или иными документами, определяющими субъектов и содержание их волеизъявления (пункт 3 статьи 152 Граждаснкого кодекса Республики Казахстан).

Таким образом, уведомление об изменении цены может быть направлено вышеперечисленными способами связи.

Источник: http://defacto.kz/content/odnostoronnee-izmenenie-tseny-v-dogovore-postai

Изменение цены после заключения договора

Каждая коммерческая организация заинтересована в получении максимальной прибыли от своей деятельности.

При этом в договорных отношениях (при поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг) одна сторона хочет установить цену, которая будет приносить достаточную прибыль, а другая – получить блага с наименьшими затратами.

Для этого не обязательно иметь соответствующие договорные условия (п. 2 ст. 424 ГК РФ). Главное – успеть предъявить требование об изменении цены до того, как стороны исполнят договор надлежащим образом.

Дело в том, что надлежащее исполнение прекращает обязательство (п. 1 ст. 408 ГК РФ). То есть если, например, покупатель оплатит товар в полном объеме, то его обязанность по оплате будет считаться прекращенной.

№ Ф05-6884/2014 по делу № А40-89891/2013).

Изменение цены по соглашению сторон

Стороны могут изменить цену своим соглашением в любой момент после заключения договора и до его полной оплаты. Такое право им предоставляет пункт 1 статьи 450 Гражданского кодекса РФ, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом РФ, другими законами или договором.

Так, если стороны закрепили, например, в договоре поставки, что цена является твердой и не может быть изменена по соглашению сторон, то увеличить цену стороны не могут. Такое соглашение будет считаться недействительным.

Источник: https://7i-urist.com/izmenenie-summy-dogovora-posle-ego-zaklyucheniya/

Снижение цены в договоре

Как оформить уменьшение цены по договору?

да, Вы можете снизить цену в договоре на сумму НДС.

Если Ваша организация  не хочет увеличивать изначально оговоренную стоимость на сумму налога, в заключенный  договор следует внести изменения. Цену договора можно уменьшить на сумму исчисленного с этой стоимости НДС.

Такая корректировка позволит предприятию предъявлять сумму налога покупателю, одновременно сохраняя на том же уровне оговоренную сторонами цену. Это позволяют сделать п. 2 ст. 424 и ст. 450 ГК РФ. Для этого необходимо внести изменения в договор, то есть заключить дополнительное соглашение.

В нем надо прописать, что стороны договариваются скорректировать цены. И еще указать, на сколько снижены цены и указать про момент, с которого изменения вступают в силу. Лучше  указать конкретную дату.

Однако здесь следует помнить, что такие действия приведут к снижению доходов Вашей организации, так как НДС, относящийся к реализованным услугам, при формировании выручки не учитывается.

Если Вы не намерены снижать уровень доходов, то дополнительно к цене договора покупателю предъявляется НДС. Будет лучше, если Вы зафиксируете этот порядок письменно. Но даже если покупатель откажется, Ваша организация вправе требовать от него  уплаты суммы налога.

Основание – п. 4 НК РФ, в котором установлено, что налог предъявляется именно дополнительно к цене продукции. И отсутствие в договоре указания о НДС в составе стоимости не освобождает покупателя от его уплаты продавцу (определение ВАС РФ от 10 февраля 2010 г.

№ ВАС-1414/10).

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах Системы Главбух

1. Статья: НДС: договор заключен при работе на спецрежиме

Агрофирмы, которые ранее уплачивали ЕСХН или единый налог в связи с применением «упрощенки», после перехода на общий режим налогообложения могут столкнуться с таким вопросом. Как исчислить НДС по договорам, заключенным в период работы на спецрежиме? Давайте разбираться.*

Варианты решения

Итак, при работе на спецрежиме цена в договоре, как правило, оговаривается без НДС. Ситуация меняется, когда фирма переходит на общий режим. В этом случае с выручки сельхозпредприятие должно уплатить НДС в бюджет. Но для этого следует предъявить налог покупателю (п. пункте 4, пункте 4 ст. 168 Налогового кодекса РФ).*

Уменьшить цену в контракте*

В случае если увеличивать изначально оговоренную стоимость на сумму налога сельхозпроизводитель не хочет, в заключенный между сторонами договор следует внести изменения. Цену договора уменьшают на сумму исчисленного с этой стоимости НДС. Такая корректировка позволит предприятию предъявлять сумму налога покупателю, одновременно сохраняя на том же уровне оговоренную сторонами цену.

Однако здесь следует помнить, что такие действия приведут к снижению доходов агрофирмы и даже, возможно, к появлению у нее убытков. Ведь НДС, относящийся к реализованной продукции, при формировании выручки не учитывается. Так что прежде, чем изменять условия контракта, организации следует посмотреть, как подобное решение отразится на ее финансовом положении.

Пример 1

В период применения ЕСХН ООО «Приволье» заключило договор реализации деликатесной мясной продукции на 360 000 руб. в месяц. Цена в договоре установлена без НДС.

После перехода ООО «Приволье» на общую систему налогообложения между сторонами заключено дополнительное соглашение к договору, согласно которому в изначально оговоренную цену деликатесов включен НДС.

Сумма предъявляемого покупателю налога будет равна:

360 000 руб. ? 18% : 118% = 54 915,25 руб.

Соответственно, стоимость продукции без НДС составит:

360 000 руб. – 54 915,25 руб. = 305 084,75 руб.

Таким образом, сумма, которую покупатель должен заплатить при приобретении деликатесов, осталась прежней – 360 000 руб. Только в новых условиях в нее включена сумма налога.

Предъявить ндс сверх цены договора*

Когда снижать уровень доходов сельхозпредприятие не намерено, то дополнительно к цене договора покупателю предъявляется НДС. Конечно, будет лучше, если стороны также зафиксируют этот порядок письменно. Но даже если покупатель откажется, агрофирма все равно вправе требовать от него уплаты суммы налога.

Основание – все та же пункте 4 Налогового кодекса РФ. Ведь там установлено, что налог предъявляется именно дополнительно к цене продукции. И отсутствие в договоре указания о НДС в составе стоимости не освобождает покупателя от его уплаты продавцу (определение ВАС РФ от 10 февраля 2010 г. № ВАС-1414/10).

Пример 2

ООО «Агромир», будучи плательщиком ЕСХН, заключило договор оптовой продажи картофеля по цене 8 руб. за килограмм. После перехода на общий режим организация реализовала 5000 килограммов картофеля, при этом выручка от продажи составила:

8 руб/кг ? 5000 кг = 40 000 руб.

Поскольку агрофирма перешла на общую систему налогообложения, то дополнительно к указанной сумме она должна предъявить покупателю НДС в размере:

40 000 руб. ? 10% = 4000 руб.

Таким образом, всего покупатель заплатит:

40 000 руб. + 4000 руб. = 44 000 руб.

Журнал «Учет в сельском хозяйстве» № 6 июнь 2010

2. Статья: Документы для пересчета НДС, если уже после отгрузки цена товаров снизилась или выросла

В договоре не предусмотрена возможность изменения цены

Осторожно!

При наличии в договоре твердой цены, не предусматривающей ее изменение, допсоглашение на скидку нужно заключить обязательно.

Допустим, в договоре поставки дана твердая цена товаров. И про возможность ее изменения просто-напросто ничего не сказано. Несмотря на это, компании все равно могут снизить или увеличить цену.

Это позволяют сделать пункт 2 статьи 424 и статья 450 Гражданского кодекса РФ. Только понадобится внести изменения в договор, то есть заключить дополнительное соглашение. В нем надо прописать, что стороны договариваются скорректировать цены.

И еще указать, на сколько снижены или подняты цены, а также привести новую стоимость каждого товара.

Главное не забыть про момент, с которого изменения вступают в силу. Лучше даже указать конкретную дату, а не писать стандартную фразу: «…с момента подписания сторонами». Чтобы у инспекторов не возникало лишних вопросов. Образец подобного допсоглашения мы привели ниже.*

В принципе, поправить договор стороны вправе по-другому — путем обмена письмами. Но у этого способа есть недостаток: для налоговиков и сам факт согласования цен, и день, когда это произошло, могут оказаться неочевидными.

Более того, часто во всех контрактах компании закладывают следующее условие: «Все изменения к договору должны быть оформлены в виде допсоглашений».

Встречается и такая формулировка: «Все изменения и дополнения к договору действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами». Тогда изменение цен безопаснее оформлять с помощью допсоглашения.

В договоре прописана возможность менять цену товаров

В договоре поставки можно изначально предусмотреть, что поставщик вправе менять цены товаров. Обычно при этом пишут, при каких условиях это может произойти.

Чаще всего поставщики снижают цены, если контрагент купил определенное количество товара. Еще один распространенный вариант — покупатель получает скидку, если перечисляет оплату в определенный срок.

Можно сразу указать в договоре, насколько изменится цена товаров.

В то же время детально прописывать все условия по скидкам в договоре не всегда удобно. Ведь это ограничивает возможности маневра. Особенно если речь идет о договорах поставки, заключенных на длительный срок. Поэтому контракт может просто допускать возможность скидок без уточнений.

Допустим, в договоре скидки предусмотрены. Тогда нужно ориентироваться на прописанный там же порядок их предоставления. Возможно, поставщику достаточно просто уведомить покупателя о скидке.

В этом случае корректировочный счет-фактуру нужно составить в течение пяти дней с даты уведомления. Только вот с этой датой не все однозначно.

Может, это день, когда поставщик уведомление составил и отправил? Или когда покупатель его получил?

Из Налогового кодекса РФ следует, что ориентироваться нужно на дату составления документа. Но споры по этому вопросу не исключены. Поэтому проще не искать ответ, а тем более не дожидаться, пока его найдут налоговики, а все-таки подписать двусторонний документ. Допсоглашение в этой ситуации в общем-то не требуется — возможность скидок уже прописана в договоре.

Поэтому можно назвать бумагу протоколом согласования цен. Тогда от даты вступления в силу протокола продавец будет отсчитывать пятидневный срок для того, чтобы составить корректировочный счет-фактуру. С другой стороны, никто не запрещает компаниям подписать и допсоглашение к договору.

Так что дополнительное соглашение — это универсальный вариант документа, которым можно оформить изменение стоимости товаров.*

Журнал «Главбух» № 1 Январь 2012

3. Статья: Как внести изменения в договор

Если нужно внести какие-либо изменения в договор (например, поменялись условия оплаты, цена), оформите дополнительное соглашение. Поясним, как его составить.

Во вводной части вместо «Договор № __» запишите «Дополнительное соглашение № 1 (2, 3 и т. п.) к Договору № __». Преамбулу сделайте такой же, как и в первоначальном договоре. Только слова «заключили настоящий договор» поменяйте на «заключили настоящее дополнительное соглашение». После этого нужно изложить суть изменений.

Так, если меняется текст какого-либо пункта, запишите: «Пункт __ договора изложить в следующей редакции __». И далее приведите пункт в новой редакции.*

Если нужно вовсе исключить какой-то пункт из договора, то так и укажите: «Пункт __ договора исключить».

А в ситуации, когда что-то следует добавить, формулировка будет такой: «Дополнить текст договора пунктом __ следующего содержания». Потом приведите текст нового пункта.

И проследите, чтобы у вас не возникло путаницы с нумерацией пунктов с учетом того, что было изложено в первоначальном договоре.

После того как вы обозначите требуемые изменения, укажите срок действия дополнительного соглашения, реквизиты сторон и скрепите соглашение подписями и печатями.*

Справочник по упрощенке. Юлия Семенова

15.09.2014 г.

С уважением,

Людмила Носова, эксперт БСС «Система Главбух».

Ответ утвержден Варварой Абрамовой,

ведущим экспертом БСС «Система Главбух».

Источник: https://www.glavbukh.ru/hl/2862-snijenie-tseny-v-dogovore

Некачественный товар по договору поставки. Как уменьшить цену или добиться возврата средств?

Как оформить уменьшение цены по договору?

Поставка некачественного товара является частым случаем в хозяйственной деятельности предприятия.

Гражданский кодекс предусматривает разные варианты развития событий, которые зависят как от причин дефекта,  так и действий покупателя.

Однако не всегда продавец желает удовлетворить ваши требования о снижении цены или возврата товара. В этих случаях нужно обращаться в Арбитражный суд, у которого свои правила по разрешению таких категорий дел.

Статья 475 Гражданского кодекса говорит о том,  что если недостатки не были оговорены в договоре, то покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от продавца:

  • соразмерного уменьшения покупной цены
  • безвозмездного устранения недостатков
  • возмещения своих расходов на устранение недостатков товара

В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) покупатель вправе по своему выбору:

  • отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата средств
  • потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром

Резюмируя можно ответить на самый популярный вопрос: нельзя вернуть товар продавцу, если недостатки устранимы.

Обнаружения недостатков

Если договором не предусмотрен срок и порядок обнаружения недостатков, то рекомендуется составить акт несоответствия, который подписывается (при возможности) как покупателем, так и продавцом.

Данное правило основывается на статье 476 вышеуказанного кодекса, так он указывает, что продавец отвечает за недостатки товара, если покупатель докажет, что недостатки товара возникли до его передачи покупателю или по причинам, возникшим до этого момента.

В случае если такой акт не был составлен, то покупатель имеет право предъявить претензии в течение гарантийного срока или срока годности, а если такое условие в договоре отсутствует – то требование можно предъявить в разумный срок не превышающий двухлетнего периода с момента доставки товара.

Если гарантийный срок составляет менее двух лет, а недоставки обнаружены за пределами такого срока, но не позднее двух лет, то продавец будет нести ответственность в случаях, если покупатель докажет, что дефекты возникли до передачи товара или по причинам, возникшим до этого момента.

Доказательства некачественного товара

Стоит иметь в виду, что в российском законодательстве отсутствует перечень доказательств, которые бы подтверждали передачу некачественного товара. Поэтому одного выполнения предыдущих рекомендаций не дает гарантию, что суд примет вашу сторону.

Наиболее распространенным доказательством качества товара на данный момент является экспертиза (Решение АС Волгоградской области по делу №А12-10615/2015). Еще одним доказательством может стать согласие поставщика о замене товара ненадлежащего качества.

Так же согласно п.п.1,2 ст.513 Гражданского кодекса РФ, о выявленных несоответствиях или недостатках товаров покупатель (получатель) обязан незамедлительно уведомить поставщика в письменном виде. Устное уведомление или требование в качестве доказательств информирования не принимаются.

Уменьшение цены если товар можно использовать, не устраняя недостатки

Под соразмерным уменьшением покупной цены по смыслу абзаца второго пункта 1 статьи 475 ГК РФ, понимается установление цены в соответствующей пропорции к общей цене товара с учетом реальной возможности использования обесцененного товар по назначению. Данное положение применяется в случае, когда товар может использоваться по прямому назначению без устранения недостатков, но при определении его цены не было учтено снижение качества.

Но некоторые суды устанавливают дополнительные требования при уменьшении цены. Так, например, АС Республики Татарстан в своем решении по делу №А65-16145/2015 указал следующее:

…требование о соразмерном уменьшении покупной цены должно сопровождаться расчетом убытков. Принимая во внимание сложность определения соразмерной суммы, необходимой для восстановления нарушенного права,  заявитель вправе был воспользоваться помощью специалистов или экспертов в этой области.

Отказывая в иске, суд сослался на  Определение Экономической коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 14.07.

2015 по делу №305-ЭС14-8858, в котором говорится, что предоставление стороне процессуального права, которым он не воспользовался без уважительных причин, при наличии у него соответствующей возможности, противоречит принципу правовой определенности и положениям части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в силу которых лицо, участвующее в деле, несет риск наступления неблагоприятных последствий совершения или не совершения этим лицом процессуальных действий.

Может ли продавец снизить сумму уменьшения стоимости товара?

Да. Если продавец хочет еще снизить сумму уменьшения, тогда он должен доказать, что стоимость вещи в исправном состоянии больше, чем оговоренная покупная цена. В то же время покупатель может добиться более высокой суммы уменьшения за счет представления доказательств того, что эта стоимость была ниже, чем покупная цена.

Частые ошибки в толковании статьи 475 ГК РФ

Не всегда компании при обращении в суд основываются на правильные нормы права, в следствии чего получают отказ в удовлетворении требований.

Так, например, истец обратился в АС Карачаево-Черкесской Республики (дело № А25-1300/2014) где мотивировал свои требования подпунктом 1 пункта 2 статьи 475 Гражданского кодекса РФ (уменьшение покупной цены при возможном использовании товара без устранения недостатков)

Спор был из-за того, что товар (воздушный компрессор) перестал работать. По результатам судебной экспертизы был выявлен заводской брак реле давления. Соответственно, без исправления недостатков, использовать товар по прямому назначению не представляется возможным.

Суд отказал в удовлетворении требований в полном объеме, так как положение подпункта 1 пункта 2 статьи 475 ГК РФ применяется в случае, когда товар может использоваться по прямому назначению без устранения недостатков, но при определении его цены не было учтено снижение качества.

В других случаях, компании пытаются требовать уменьшения покупной цены даже после того, как продавец устранил недостатки некоторых частей (замена комплектующих). Но стоит иметь ввиду, что в силу п. 1 ст. 518 ГК РФ замена поставленных товаров товарами надлежащего качества исключает право на уменьшение покупной цены.

Возврат товара по договору поставки

Возврат товара происходит в крайних случаях, при этом, доказательства, экспертизы а так же другие правила аналогичны при уменьшении цены товара.

Отличие лишь в том, что если судебная экспертиза укажет, что имеет место быть неустранимые недостатки, недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков, то в этом случае покупатель имеет право отказаться от договора купли-продажи с возвратом денежных средств либо на замену на аналогичный товар.

Арбитражный процесс

споры между организациями и ИП, обжалование решений госорганов

25 000 ₽

от

Общая юрисдикция

наследство, возмещение ущерба, расторжение брака, долги и штрафы

15 000 ₽

от

Источник: https://alexlobanov.ru/nekachestvennyiy-tovar-po-dogovoru-postavki/

Юриста совет
Добавить комментарий